Значение в деятельности торговых организаций договоров подряда

Стороны в этом случае в кратчайший срок определяют сроки устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.

1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.

3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.

4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.

5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.

5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.

5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.

5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________ с момента приемки работ.

6.

6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.

7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.

8. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ___% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.

9. При просрочке выполнения и сдачи работ (этапа работ) Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере ____% от стоимости несвоевременно сданной работы.

6.

10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.

2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.

2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.

2.1. По письменному соглашению сторон.

8.

2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.

2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.

2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.

2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.

3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: _________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

_____________/________________ ______________/________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей г. _______________ «___» ___________ ___ г.

_______________________________________________, именуем__ в

(наименование организации) дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество) действующ___ на основании _________________________________________,

(устава, положения, доверенности) с одной стороны, и __________________________________________________,

(наименование организации) именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) действующ___ на основании ____________________________________________,

(устава, положения, доверенности) с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Локальная компьютерная сеть — заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система — это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий. СКС состоит из компьютерной сети + телефонной сети + систем мониторинга. Задача структурированной кабельной системы — удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.

Оргтехника — компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.

Рабочее место — область, где установлена оргтехника и технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и его телефон. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной компьютерной сети в готовом помещении (в дальнейшем — «работы» и «Сеть») в срок с «__» __________ ___ г. по «__» __________ ___ г. по адресу: _______________________, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ, принять и оплатить готовые результаты работ.

1.

2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать установленным в стандартах и Техническом задании требованиям (Приложение 1). Ориентировочное число рабочих мест — ________.

1.

3. Технология монтажа и наладки Сети должна соответствовать стандартам, указанным в Приложении 2, а также: ______________________

_____________________________________________________________________.

(наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ)

1.

4. Рабочая документация включает:

— точную схему прокладки трасс, их характеристики;

— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

— схема организации и описание рабочих мест (по необходимости);

— инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.

1.

5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.

5.1. Работники Заказчика:

руководитель работ — _________________________________________________;

(фамилия, инициалы, должность) руководитель на __________ участке работ — ___________________________;

исполнители:

а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;

б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.

1.

5.2. Работники Исполнителя:

руководитель работ — _________________________________________________;

(фамилия, инициалы, должность) руководитель на __________ участке работ — ___________________________;

исполнители:

а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;

б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.

6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

1.

7. Заказчик во время проведения работ обеспечивает доставку работников Исполнителя от места проживания к месту работ и обратно на автобусе (автомобиле и т. д.).

1.

8. Сроки работ:

начальный — _____________________;

промежуточные:

этап 1 — ________________________;

этап 2 — ________________________;

этап 3 — ________________________;

конечный — ______________________.

По согласованию сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.

1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.

1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

a) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

b) оценка требований клиента к работе проектируемой системы;

c) разработка планов возможного развития системы;

d) предпроектное обследование;

2.

1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети

a) Эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

b) Определение конечного варианта реализации монтажа.

c) Рабочее проектирование;

2.

1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

a) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

b) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

c) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.

1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:

a) определение центров хранения и обработки информации;

b) оптимизация системы передачи информации.

2.

1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

a) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

b) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.

1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

a) завершающие пусконаладочные работы;

b) сертификация.

2.

1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

2.

2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.

3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.

К работам повышенной опасности (обслуживание электроустановок, сварка, пайка и т. д.) допускаются только специалисты не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и _____________________________________________________________________.

(особые требования) Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.

2.

4. Создание Сети.

2.

4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:

освобождение помещений и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор необходимой документации;

_____________________________________________________________.

(иные мероприятия)

2.

4.2. Создание Сети выполняется работниками и специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями проектной и технологической документации.

2.

4.3. Работники и специалисты Заказчика в ходе создания Сети привлекаются для:

__________________________________________________ - _____________________;

(вспомогательные работы) (категория, количество работников)

__________________________________________________ - _____________________;

(обеспечение энергией и материалами)

__________________________________________________ - _____________________;

(работы по утилизации негодных частей и отходов)

__________________________________________________ - _____________________;

(испытания и пусконаладочные работы)

__________________________________________________ - _____________________;

(уборка помещений и т. п.)

2.

5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом.

2.

6. Качество создания Сети контролируется службой ______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.

7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.

1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.

2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.

3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.

1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

в) после создания тестировать, сертифицировать Сеть и ввести ее в эксплуатацию, в т. ч. ________________________________________________;

(испытания и пусконаладочные операции) г) проводить техническое обслуживание в течение гарантийного срока, т. е. ______________________________________________;

(операции т.о.)

д) при необходимости провести гарантийный ремонт, т. е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ или ранее.

4.

2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.

1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.

5.

2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

5.

3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.

1. Цена, уплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет ___________ рублей, в том числе НДС ____________ рублей.

6.

2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ дней с момента выставления счета.

6.

3. Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.

1. За просрочку сроков создания Сети Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.

2. Если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика, последний уплачивает штраф Исполнителю в размере ___________ рублей.

7.

3. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого нарушения убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней), а при взыскании штрафа, предусмотренного п. 7.2 договора, — сверх штрафа.

7.

4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

7.

5. Указанные меры ответственности Исполнителя применяются, если Исполнитель не докажет, что причиной нарушения его обязательств явились действия работников Заказчика, участвующих в осуществлении работ по договору в соответствии с п. 1.

5.1 договора.

7.

6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до передачи этих результатов Заказчику.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.

1. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.

2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании договора.

8.

3. Договор составляет и выражает весь договор и понимание между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие соглашения между сторонами относительно предмета договора, если таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.

8.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «__» ________ ___ г.

Договор считается продленным на _______________, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за месяц до истечения срока его действия.

8.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.

6. В случае изменения адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в _______________-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН Исполнитель: ___________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

Приложения:

1. Техническое задание (Приложение 1).

2. Иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания (Приложение 3).

4. Форма акта приемки работ по созданию Сети (Приложение 4).

5. Сведения об опыте Исполнителя (отзывы, рекомендации и т. п.).

Исполнитель: Заказчик:

____________/____________ ___________/_____________

М.П. М.П.

Приложение № 4

ДОГОВОР N _____

на выполнение строительных работ

(с использованием подрядчиком собственных строительных машин и механизмов)

г. _______________ «___» ___________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик» ,

(наименование организации) в лице ________________________________________________, действующ___ на

(фамилия, имя, отчество и должность) основании ____________, с одной стороны, и ____________________, именуем__

(наименование организации) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и должность) действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.

1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ________________ _________________________________ (далее по тексту — «работы») с использованием следующих принадлежащих ему строительных машин и механизмов: __________________________________ (далее по тексту — «машины и механизмы»), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их цену в соответствии с настоящим Договором.

1.

2. Адрес объекта, на котором будут выполняться работы: _______________.

1.

3. Подрядчик обеспечивает обслуживание машин и механизмов квалифицированным обслуживающим персоналом.

1.

4. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.

4.1. Начало выполнения работ: ________________________________________.

1.

4.2. Окончание выполнения работ: _____________________________________.

1.

5. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Проектом ____________ (далее по тексту — «Проект»), предоставляемым Заказчиком Подрядчику.

1.

6. Работы по настоящему Договору выполняются ___________________.

(цель выполнения работ)

2. ЦЕНА РАБОТ

2.

1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ____________ (____________________________) рублей за выполнение _________________________________ работ.

(объем выполненных работ)

2.

2. Стоимость транспортировки машин и механизмов на объект Заказчика, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, составляет ________ (______________) рублей и подлежит уплате Заказчиком.

Стоимость транспортировки машин и механизмов, указанная в настоящем пункте, уплачивается Заказчиком в течение ____________ дней с момента подписания настоящего Договора.

(Вариант: Расходы по транспортировке машин и механизмов на объект Заказчика, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, несет Подрядчик за счет цены работ, установленной п. 2.1 настоящего Договора).

2.

3. Оплата стоимости работ производится ежемесячно в течение ______________ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ в соответствии с подп. 5.

3.2 настоящего Договора.

2.

4. Оплата производится Заказчиком на основании счета на оплату, выставляемого Подрядчиком.

Сумма, указанная в счете на оплату, должна соответствовать сумме, согласованной Сторонами в акте выполненных работ (подп. 5.

3.2 настоящего Договора).

2.

5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.

1. Подрядчик обязуется:

3.

1.1. Выполнить работы по настоящему Договору с использованием технически исправных машин и механизмов.

3.

1.2. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим Договором.

3.

1.3. Выполнять указания Заказчика относительно порядка и условий выполнения работ по настоящему Договору, в том числе указания относительно очередности выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.

1.4. Руководствоваться Планом производства работ на объекте.

3.

1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее состояние используемых машин и механизмов, включая осуществление технического обслуживания, текущего ремонта и предоставление необходимых для их эксплуатации принадлежностей.

3.

1.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору квалифицированным персоналом.

3.

1.7. При выполнении работ по настоящему Договору обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и охраны труда.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

3.

2. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, непредоставление возможности выполнять работы, непредоставление проекта и иной технической документации, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.

3. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работ, установленного п. 2.3 настоящего Договора, более чем на ________________ дней.

В случае, установленном настоящим пунктом, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на следующий день после даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме.

В случае приостановления выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени приостановления работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.

1. Заказчик обязан:

4.

1.1. В течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику участок на объекте для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.

4.

1.2. В течение _____________ дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику Проект (п. 1.5 настоящего Договора), а также иную необходимую для выполнения работ техническую документацию.

4.

1.3. Производить оплату стоимости работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.

1.4. До начала выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору произвести инструктаж персонала Подрядчика, ознакомить уполномоченное лицо Подрядчика (п. 5.2 настоящего Договора) с Планом производства работ.

4.

1.5. Обеспечить охрану машин и механизмов Подрядчика, находящихся на объекте Заказчика, и пожарную безопасность на объекте.

4.

1.6. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия машин и механизмов при их работе в вечернее и ночное время.

4.

1.7. Обеспечить персонал Подрядчика местом для складирования одежды, обуви и инструментов, а также помещением для приема пищи.

4.

1.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.

2. Заказчик вправе:

4.

2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.

2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

4.

2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.

1. Качество выполняемых по настоящему Договору работ должно соответствовать Проекту, требованиям технической документации, требованиям законодательства Российской Федерации, а также следующих норм и правил: ____________________________________________________.

5.

2. Стороны назначают уполномоченных представителей для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, а также для оформления документов по настоящему Договору и сверки объемов выполненных работ. О назначении уполномоченного представителя Сторона уведомляет другую Сторону в порядке, установленном настоящим Договором, с указанием сведений о представителях и их контактных данных.

5.

3. Приемка выполненных работ.

5.

3.1. Не позднее _________________ числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик составляет и представляет Заказчику в двух экземплярах акт выполненных работ, содержащий сведения о видах и объемах выполненных в течение отчетного месяца работ и их стоимости в соответствии с настоящим Договором.

5.

3.2. Заказчик в течение __________________ дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ рассматривает его, подписывает и направляет один экземпляр Подрядчику.

В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с недостатками, в акте выполненных работ Заказчик должен указать допущенные Подрядчиком недостатки, объем и стоимость работ, выполненных с недостатками, которая подлежит исключению из общей стоимости работ, определенной в акте выполненных работ.

5.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата выполненных работ для указанной в настоящем Договоре цели (п. 1.6 настоящего Договора) и не могут быть устранены Заказчиком или Подрядчиком.

5.

4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.

4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.

4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.

4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 4.

2.3 настоящего Договора).

5.

5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (подп. 5.

4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.

6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5.

7. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет __________________.

5.

8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.

2. В случае нарушения срока оплаты цены работ, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.

3. В случае нарушения срока выполнения работ, установленного п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _______ (______________________) рублей за каждый день просрочки.

6.

4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и охране труда при выполнении работ по настоящему Договору.

6.

5. Заказчик несет ответственность за сохранность машин и механизмов Подрядчика, находящихся на объекте Заказчика, при условии, что Подрядчик соблюдает указания Заказчика о месте нахождения машин и механизмов.

6.

6. В случае гибели или повреждения машин или механизмов по вине Заказчика или по вине лиц, за действия которых он отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику причиненный ущерб в полном объеме.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.

1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.

2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.

3. Стороны обязуются разрешать все разногласия, которые могут возникнуть между ними в связи с исполнением настоящего Договора, путем проведения переговоров.

В случае, если Стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, возникшие разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.

4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.

5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

7.

6. Направление сообщений, уведомлений, обмен документами по настоящему Договору производятся Сторонами путем направления соответствующего документа заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.

7.

7. При изменении местонахождения и/или банковских реквизитов Сторона в ___-дневный срок обязана направить извещение другой Стороне с указанием своего нового адреса и/или новых банковских реквизитов.

7.

8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: _________________________________________________________

Заказчик: ___________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:

____________/____________ ____________/____________

М.П. М.П.

Приложение № 5

ДОГОВОР N ___

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

г. ________________ «___» _______ ___ г.

______________________________________, в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____________________________________, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.

2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту — «автомобиль»):

Марка ___________________, модель _________________________;

государственный номерной знак ______________________________;

номера основных агрегатов: _________________________________;

цена автомобиля на момент заключения Договора_______________;

____________________________________________________ (иное).

1.

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.

1.

4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.

5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.

1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.

3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.

4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

2.

5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.

6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

2.

7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.

1. Подрядчик обязан:

3.

1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

3.

1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.

1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.

1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.

1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.

1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.

1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.

2. Подрядчик имеет право:

3.

2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.

2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.

2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.

3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.

4.4 настоящего Договора, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.

4. Заказчик обязан:

3.

4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.

4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.

4.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.

2.3 настоящего Договора.

3.

4.4. В течение ____________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

3.5 Заказчик имеет право:

3.

5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.

3.

5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.

5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.

5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.

1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика — также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.

2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.

3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.

4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.

5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.

4.

6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.

1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.

5.

2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.

4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.

4.1 настоящего Договора.

5.

3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон — Подрядчик и Заказчик поровну.

5.

4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.

4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.

4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.

4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.

5.4 настоящего Договора).

5.

5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.

4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.

6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, — в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.

7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.

8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _________ (________________________) рублей за каждый день нарушения срока.

5.

9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________ (______________________) рублей за каждый день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.

1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.

2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.

3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.

1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.

2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________________________________.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.

1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.

2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ ____ г.

8.

3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.

1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.

2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.

3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

9.

4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

Приложение:

Приложение N 1. Форма заказа-наряда.

Приложение N 2. Цена работ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ___________________________________________________________

Заказчик: ___________________________________________________________

Подрядчик: Заказчик:

____________/_________________ ____________/______________

М.П. М.П.

Приложение № 6

ДОГОВОР N ____

на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

___________________________________ «___» ________ ___ г.

(указать место заключения договора)

___________________________________, в лице _________________________,

(полное наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________________,

(полное наименование организации) в лице ______________________________________, действующ___ на основании

(должность, Ф.И.О.)

_____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению рекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов) с рекламными материалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламных конструкций, а также оказать услуги по размещению рекламы следующей продукции Заказчика _________________________________________

(вид, наименование рекламируемой продукции) на территории _______________________________________________________, а

(название города, области и т. д.)

также по техническому обслуживанию рекламных конструкций (щитов), а Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

1.

2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.

2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.

2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.

2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.

2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.

3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.

3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.

3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.

4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.

1. Подрядчик обязуется:

2.

1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.

2.3 настоящего Договора.

2.

1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.

3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т. д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.

1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.

2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т. д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.

1.4. Сообщить Заказчику____________________________________________

(указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу) о датах начала и окончания срока нахождения рекламных конструкций в рекламных местах.

2.

2. Заказчик обязуется:

2.

2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.

2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.

2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.

2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.

2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.

3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.

4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.

5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.

6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.

6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.

6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.

6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.

1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.

2. Цену договора составляет:

3.

2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.

2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.

3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.

3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.

2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.

3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.

2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.

1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.

4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.

5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.

7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.

8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.

9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» ________ ___ г.

5.

2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.

3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.

4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.

6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Заказчик

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________/______________/ _______________/______________/

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Приложение № 7

ДОГОВОР на установку пожарной сигнализации

___________________________________ «___» __________ ___ г.

(указать место заключения договора)

_________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.

2. Условия выполнения работ:

Пожарная сигнализация устанавливается ________________________________.

(указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145−93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.

13 130.

2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В соответствии с вышеперечисленными документами и на основании обсуждения Заказчика и Исполнителя устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.

1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (_________) руб., в том числе НДС _____ (_________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.

2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

____________________________________________________.

2.

3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.

1. Настоящий Договор заключен на срок с «__» ________ ___ г. по «__» ________ ___ г.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «__» ________ ___ г.

Конечный срок — «__» ________ ___ г.

3.

2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

4.

2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.

3. Документ, выданный _____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т. д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.

4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.

1. Исполнитель обязан выполнить работы добросовестно и квалифицированно.

5.

2. Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.

3. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.

4. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

5.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.

5.

6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Исполнитель

Наименование: ____________________ Наименование:___________________

Адрес: ___________________________ Адрес: __________________________

ОГРН _____________________________ ОГРН __________________________

ИНН ______________________________ ИНН ___________________________

КПП ______________________________ КПП ___________________________

Р/с ______________________________ Р/с ____________________________

в ________________________________ в ______________________________

К/с ______________________________ К/с ____________________________

БИК ______________________________ БИК ____________________________

ОКПО _____________________________ ОКПО _________________________

От имени Заказчика От имени Исполнителя

____________________ (__________) ____________________ (__________)

М.П. М.П.

См., например: Синайский В. И. Русское гражданское право. Вып. II. Обязательственное, семейное и наследственное право. Киев, 1915. С. 158; Исаченко В. А. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского материального права. М., 1906.

С. 600.

Мейер Д. И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 295.

См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В. А. Томсинова. М., 2003. С. 394.

Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. М., 1948. С. 490.

Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 232 — 233.

Мейер Д. И. Указ. соч. С. 295.

Таль Л. С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ярославль, 1913 — 1918. Ч. 1 — 2. С. 210

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Вступительная статья Е. А. Суханова. М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 372.

См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право: В 2-х частях. Часть 2. По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997. С. 298.

Брауде И. Л. Договор подряда // Отдельные виды обязательств. М., 1954. С. 221.

Кабалкин А. Ю. Услуги в системе отношений, регулируемых гражданским правом // Государство и право. 1994. N 8/9. С. 84.

См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. О. Н. Садикова. М.: Норма, 1998. С. 128; Лаасик Э. Я. Советское гражданское право. Таллин, 1980. С. 9 — 10.

См., например: Романцев Ю. В. К вопросу о разграничении договоров подряда и купли-продажи // Законодательство. 1999. N 9; Советское гражданское право / Под ред. О. Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1983.

С. 274; Лаасик Э. Я. Указ. соч. С. 177; Романец Ю. Обязательство хранения в системе гражданских договоров // Российская юстиция. 1999. N

10. С. 20; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. О. Н. Садикова. С. 599.

См.: Иоффе О. С. Советское гражданское право. Отдельные виды обязательств. Л.: Изд. ЛГУ, 1961. С. 211 и сл.; Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве.

М., 2001. С. 398; Гражданское право: Учебник / Под ред. проф.

А.П. Сергеева и проф. Ю. К. Толстого.

См.: М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. С. 201 — 203, 227.

См.: Каменков В. С. Значение, понятие и сфера применения договора строительного подряда // Бюллетень нотариальной практики. 2007. N 2.

Брагинский М.И., Витрянский В. В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2003. С. 20.

См.: Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Перетерского. М., 1984. С. 316 — 317.

См.: Российское законодательство X — XX веков: В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 363.

«А которые всяких чинов люди учнут всякия свои дела отдавать делать мастеровым людем, а мастеровые люди только в тех делах учнут запиратися, и в том на них будут челобитчики, и на тех мастеровых людях челобитчиком давать суд и с суда указ чинити до чего доведется» // Законодательные памятники русского централизованного государства XV — XVII веков. Соборное уложение 1649 года. Текст, комментарии. Л., 1987. С. 52 — 53.

Законодательные памятники русского централизованного государства XV — XVII веков. Соборное уложение 1649 года. Текст, комментарии. С. 211.

См.: Российское законодательство X — XX веков: В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма.

М., 1986. С. 228; Российское законодательство X — XX веков. В 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма.

М., 1986. С. 410.

См.: Бугорский В. П. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в строительстве. М., 2004. С. 49.

См.: Свод законов гражданских. Часть 1. Том 10 Общего свода законов Российской империи. Изд. 1842. СПб., 1845. С. 422.

Юшкевич С. П. Договор строительного подряда. М., 2007. С. 6.

Свод законов гражданских. Т. X Общего свода законов Российской империи // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 20 С. 464.

«Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 31.

05.1991 N 2211−1) (ред. от 26.

11.2001)// «Ведомости СНД и ВС СССР», 26.

06.1991, N 26, ст. 733.

Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 654 — 655.

См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право / Под ред. А. И. Вицина. СПб., 1897. С. 528.

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. СПб., 1907. С. 539.

См.: Победоносцев К. Курс гражданского права. Третья часть. Договоры и обязательства. СПб., 1896. С. 424.

«Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.

06.1964) (ред. от 24.

12.1992, с изм. от 16.

01.1996)// «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407.

См. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.

01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.

12.1995) (ред. от 17.

07.2009)// «Собрание законодательства РФ», 29.

01.1996, N 5, ст. 410

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912. С. 608.

Подробнее см.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 3-е изд., доп., испр. М.: Изд-во «Статут», 2006. С. 8 — 9.

Каравайкин А. А. Договор подряда в капитальном строительстве. М.: Изд-во Московского университета, 1960. С. 24 — 25.

См., напр.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 76.

Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. III. Обязательственное право / Под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп.

М.: Изд-во «Волтерс Клувер», 2006. С. 619.

Подробнее см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. IV / Под ред. Е. А. Суханова.: М.: Изд-во «Волтерс Клувер», 2006. С. 84.

Подробнее см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. III / Под ред. Е. А. Суханова. С. 621.

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912. С. 608 — 610.

См.: Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 50 — 55.

См.: Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. С. 371.

Барон Ю. Система римского гражданского права. Обязательственное право. Выпуск третий. Книга IV. СПб., 1910. С. 199 — 200.

См.: Памятники римского гражданского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Зеркало, 1977. С. 474 — 476.

См.: Муромцев С. Н. Гражданское право Древнего Рима. Лекции. М., 1983. С. 287 — 288.

См.: Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. С. 360.

См., например: Жукова Л. И. Советское гражданское право. Т. 2. М., 1973. С. 373; Стучка П. И. Курс советского гражданского права. М., 1931. С. 98; и др.

См., например: Потюков А. Г. Советское гражданское право. Л.: ЛГУ, 1982. С. 123; Вердников В. Г. Гражданское право / Под ред. В. А. Рясенцева. Т.

2. М.: Госюриздат, 1976. С. 148; и др.

См.: Законы гражданские. С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями / Составитель И. М. Тютрюмов. СПб., 1911. С. 1175.

См.: Шкундин З. И. Гражданское право. Ч. 2. М.: Юриздат, 1938.

С. 143 — 144; Брауде И. Л. Отдельные виды обязательств. М.: Госюриздат, 1954. С. 233 — 235; Иоффе О. С., Толстой Ю. К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л.: ЛГУ, 1965.

С. 321 — 322; Садиков О. Н. Некоторые положения теории советского гражданского права // Советское государство и право. 1966. N 2. С.

22; Клейн Н. И. Комментарий к ГК РСФСР. М., 1982. С. 298; и др.

См.: Винавер М. М. Купля-продажа и мена. Практический комментарий. М., 1924. С.

14; Черняк М. Я. О договорных отношениях в капитальном строительстве // Советское государство и право. 1960. N 10.

С. 70; Шешенин Е. Д. К вопросу о правовой природе отношений между государственными предприятиями по индивидуальным заказам промышленного оборудования // Ученые записки СЮИ. Т. 5. М., 1997. С. 28; и др.

См., например: Победоносцев К. П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В. А. Томсинова. М., 2003.

Подробнее см.: Витрянский В. В. Договор перевозки. М., 2001. С. 247.

См., например: Ефимочкин В. П., Танчук И. Л., Абова Т. Е. Хозяйственные обязательства. М., 1970. С. 37 — 38; Быков А. Г. Система хозяйственных договоров // Вестник МГУ. Право. 1974. N 1.

С. 9 — 11

См., например: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975; и др.

См., например: Варшавский К. М. Подряды и поставки в СССР. М., 1925. С. 14; и др.

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002. С. 40; и др.

См., например: Мифтахов Р. Р. Проблемы согласования совместного строительства. // Юрист. 2002. N 4. С. 27.

См., например: Гражданское право. Часть вторая / Отв. ред. В. П. Мозолин. М., 2004. С. 394 — 397; Судепко В. В. Договор оказания услуг радиотелефонной сотовой связи: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003; и др.

См.: Санникова. Л. В. Указ. соч. С. 77 — 79

См.: Там же. С. 79

Примечание. Для договоров о выполнении работ такую модель составляет подряд, содержащийся в ст. 702 гл. 37 ГК РФ.

Примечание. В особенности, когда они имеют в собственности земельные участки.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.

01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.

12.1995) (ред. от 17.

07.2009)// «Собрание законодательства РФ», 29.

01.1996, N 5, ст. 410

См.: Брагинский М. И. Подряд // Гражданский кодекс РФ. Ч. 2. Текст, комментарии. АПУ / Международный центр финансово-экономического развития. M., 2006. С. 364 — 365.

См.: Брагинский М. И. Указ. соч. С. 365.

Федеральный закон от 08.

08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 28.

09.2010) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.

07.2001)// «Собрание законодательства РФ», 13.

08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430

Примечание. Это вытекает из п. 2 ст. 702: «К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров».

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.

11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.

10.1994) (ред. от 27.

12.2009) //"Собрание законодательства РФ", 05.

12.1994, N 32, ст. 3301

Федеральный закон от 21.

07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 17.

06.2010) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС РФ 17.

06.1997)// «Собрание законодательства РФ», 28.

07.1997, N 30, ст. 3594

См.: Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2003. С. 315.

См.: Витрянский В. В. Договор: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы. Комментарий к ГК РФ. М.: Центр деловой информации, 2005. С. 131.

См.: Правила о договорах подряда на капитальное строительство. СП СССР. 1970. N 2. Ст. 11.

См.: Суханов Е. А. Доверительное управление имуществом // Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.: Фонд «Правовая культура», 1996. С. 107.

«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.

07.2002 N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.

06.2002) (ред. от 30.

04.2010)// «Собрание законодательства РФ», 29.

07.2002, N 30, ст. 3012.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй) (под ред. О.Н. Садикова) М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 297 — 298.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй) (под ред. О.Н. Садикова) — М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 299.

Примечание. Служебная же, как и коммерческая, тайна трактуется как информация, которая «имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами» (п. 1 ст. 139 ГК РФ).

См.: См., например: Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник. 2-е изд. М., 2006.С. 60.

Лебедев К.К. О коммерческом (торговом) праве, проекте Торгового кодекса РФ, договоре оптовой купли-продажи и других торговых договорах // Правоведение. 2000. N 4. С. 252.

См.: Коммерческое право зарубежных стран / Под ред. В. Ф. Попондопуло. С. 20 — 30.

Письмо от 17.

04.2009 N 03−11- 09/137 Минфина РФ//

http://www.subschet.ru /subschet.nsf /Letter.html? OpenView&Start=8401&Count=50

Примечание. Как было уже сказано, согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Вместе с тем в ст. 703 ГК РФ сказано, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

«Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» ОК 029−2007 (КДЕС Ред. 1.1) (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.

11.2007 N 329-ст)// ИУС «Национальные стандарты», N 4, 2008.

Примечание. Более подробно договор бытового подряда будет рассмотрен в следующем параграфе.

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.

10.2008 N 6693/08 по делу N А17−706/2007, А17−933/2007 «Исковые требования о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налогов и пеней удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела установлено, что деятельность предпринимателя по розничной торговле швейными изделиями, изготовленными по ее заказу третьим лицом, подпадает под обложение единым налогом на вмененный доход."// «Вестник ВАС РФ», N 1, 2009

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.

05.2009 по делу N А12−12 331/2008. «Доначисление заявителю к уплате НДФЛ, ЕСН и НДС по общей системе налогообложения является неправомерным, поскольку деятельность заявителя по реализации готовой продукции, изготовленной и переданной заявителю контрагентом в рамках договора переработки давальческого сырья, подпадает под обложение ЕНВД.»

Письмо Минфина РФ от 12.

01.2009 N 03−11−06/3/01//"Нормативные акты для бухгалтера", 2009, N 3

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.

08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.

07.2000) (ред. от 28.

09.2010) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.

10.2010)// «Собрание законодательства РФ», 07.

08.2000, N 32, ст. 3340

Федеральный закон от 27.

12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.

09.2010) «О техническом регулировании» (принят ГД ФС РФ 15.

12.2002)// «Собрание законодательства РФ», 30.

12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140

Примечание. Более подробно об этом будет сказано в следующей главе.

Примечание. Субъект торговли — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.

Примечание. В частности, статья 426 устанавливает, что публичным договором является договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).

Кулагин М. И. Избранные труды. М.: Статут, 2007. С. 262.

Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

Закон РФ от 07.

02.1992 N 2300−1 (ред. от 23.

11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.

01.2010)// «Собрание законодательства РФ», 15.

01.1996, N 3, ст. 140

Постановление Госкомстата России от 21.

02.94 N 34. ГОСТ Р 50 646−94. «Услуги населению. Термины и определения"// Официальное издание Госкомстата России.

Закон РФ от 07.

02.1992 N 2300−1 (ред. от 23.

11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.

01.2010)// «Собрание законодательства РФ», 15.

01.1996, N 3, ст. 140

Закон РФ от 07.

02.1992 N 2300−1 (ред. от 23.

11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.

01.2010)// «Собрание законодательства РФ», 15.

01.1996, N 3, ст. 140

Примечание. Гарантии качества работы по договору бытового подряда регулируются ст. 722 ГК, входящей в Общие положения о подряде.

О понятии внешнеэкономической сделки см.: Канашевский В. А. Понятие внешнеэкономической сделки в российском праве, доктрине и судебно-арбитражной практике // Журнал российского права. 2008. N 8.

См. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 606

Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 337.

См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. 3-е изд. М., 2010. С. 330.

URL: www.uncitral.org/ pdf/ russian/ texts/ procurem/ construction/ lgconstr-r.pdf.

См. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 51 — 52.

МТП — неправительственная организация деловых кругов, созданная в 1920 г., объединяющая в настоящее время множество национальных торгово-промышленных палат (штаб-квартира МТП в Париже, Франция).

Оландер Т. В. Тендерные гарантии в международной практике // Международные банковские операции. 2009. N 5.

Примечание. Такой же подход определяется Общими условиями экспортных поставок и монтажа машинного оборудования: «При отсутствии иного соглашения к договору применяются законы страны подрядчика, поскольку это позволяет законодательство страны, в которой производится монтаж установки» (ст. 28.2).

Примечание. Аналогично решается вопрос и в Общих условиях монтажа машинного оборудования за границей: «Если нет иного соглашения, к договору применимо законодательство страны, в которой производится монтаж» (ст. 23.2).

См.: Ануфриева Л. П. Международное частное право: Учебник. Т. 2: Особенная часть. М., 2008. С. 258.

См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е. А. Васильев, А. С. Комаров. 4-е изд. Т. II. М., 2006. С. 294.

См.: Ершов О. Г. Коллизионно-правовое регулирование отношений строительного подряда // Международное публичное и частное право. 2009. N 5. С. 12 — 14.

См.: Institution of Civil Engineers (URL:

http://www.ice.org.uk/ homepage/ index. asp).

См.: ICE Dispute Resolution Service (URL:

http://disputeresolution.ice.org.uk/).

См.: International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) (URL: www.fidic.org).

См.: Ершов О. Г. Споры по договору строительного подряда (материалы практики МКАС) // Право и экономика. 2008. N 11; Николюкин С. Инжиниринговые услуги в международном коммерческом обороте: особенности правового регулирования и практика разрешения споров // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. N 11.

См.: ITC Contractual Joint Venture Model Agreements. URL:

http:// www.jurisint.org/ doc/ orig/ con/ en/ 2004/ 2004jiconen2/ 2004jiconen2.pdf.

См.: Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 337.

Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород: Н. г. ВШ МВД РФ, 1993. С. 4.

Учебник «Гражданское право: В 2 т. Том I» /под ред. Е. А. Суханова. М: Волтерс Клувер, 2004 (издание второе, переработанное и дополненное).С. 172.

См.: Тархов В. Л. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 8.

См.: Гражданское право России: Курс лекций. Часть первая / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996. С. 269.

Примечание. Так, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

— возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (п. 1 ст. 716 ГК).

См.: Брагинский М. И. Комментарий части II ГК РФ: Для предпринимателей. М.: Изд. фонд «Правовая культура», 2006. С. 111.

Постановление Правительства РФ от 15.

08.1997 N 1025 (ред. от 01.

02.2005) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ», 25.

08.1997, N 34, ст. 3979

Примечание. При нарушении сроков потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены работы;

расторгнуть договор.

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2001. С. 610.

См., например: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 ноября 2008 г. N А11−262/2008;К1−9/68 //

http://praktika-pravo.ru/documents/id/17 032

Постановление ФАС Поволжского округа от 23 декабря 2008 г. по делу N А65−4759/2008//

http://base.garant.ru/34 544 524/

Определение ВАС РФ от 14 октября 2008 г. N 13 393/08 по делу N А56−27 011/2007//

http://www.pribir-palata-moscow.ru/documents/id/25 742

Статья 719 «Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда» ГК РФ// Подборка судебных решений за 2006 год. М.: ЗАО «Юринформ В», 2006

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.

01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"//"Вестник ВАС РФ», N 3, 2000

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.

07.2000 N 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве"//"Вестник ВАС РФ», N 9, 2000

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.

01.2001 N 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов"// «Вестник ВАС РФ», N 3, 2001

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.

06.2009 N Ф04−3296/2009(8087-А75−38)//

http:// juristmoscow.ru/sudebnaja-praktika/spory-v-sfere-stroitelstva/5658/

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.

06.2009 N Ф04−3006/2009(7132-А70−44)//

http:// juristmoscow.ru/ sudebnaja-praktika/spory-v-sfere-stroitelstva/5658/

Постановление Правительства РФ от 15.

08.1997 N 1025 (ред. от 01.

02.2005) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации"// «Собрание законодательства РФ», 25.

08.1997, N 34, ст. 3979

Приказ МАП России от 20 мая 1998 г. N 160 «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» БНА РФ. 1999. N

2; N 18−19.// БВС РФ. 1995. N 1; 1997.

N 1, 3; 2001. N 2, 11.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.

09.1994 N 7 (ред. от 29.

06.2010)

«О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей"//"Российская газета», N 230, 26.

11.1994.

Постановление ФАС МО от 07.

09.2009 N КА-А41/8858−09//

http://www.pribir-palata-moscow.ru /documents /id/25 742

Постановление ФАС ВВО от 16.

07.2008 по делу N А39−4873/2006

http://cmiki.ru/justice/period/?issue=37 079

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.

12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.

12.2004) (ред. от 27.

07.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.

10.2010)// «Собрание законодательства РФ», 03.

01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16

Федеральный закон от 17.

11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 30.

12.2008) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.

10.1995)// «Российская газета», N 231, 29.

11.1995.

Федеральный закон от 25.

02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 23.

07.2010) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

(принят ГД ФС РФ 15.

07.1998)// «Собрание законодательства РФ», 01.

03.1999, N 9, ст. 1096

Федеральный закон от 21.

07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 27.

07.2010) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (принят ГД ФС РФ 08.

07.2005) (с изм.

и доп., вступающими в силу с 02.

09.2010)// «Собрание законодательства РФ», 25.

07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3105

Федеральный закон от 13.

12.1994 N 60-ФЗ (ред. от 24.

07.2007) «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (принят ГД ФС РФ 10.

11.1994) //"Собрание законодательства РФ", 19.

12.1994, N 34, ст. 3540